+7 (499) 110-86-37Москва и область +7 (812) 426-14-07 Доб. 366Санкт-Петербург и область

Договор на поставку и монтаж котельной

Договор на поставку и монтаж котельной

Свердловской области. Выполнение работ осуществляется в соответствии с техническим заданием, которое является неотъемлемой частью настоящего договора. Место поставки и монтаж оборудования: Российская Федерация, Свердловская область 0 а. Исполнитель несет ответственность за нарушение как начального так и конечного сроков выполнения работы. Исполнитель вправе досрочно выполнить работы и сдать Заказчику их результат в установленном настоящим договоре порядке.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Договор на поставку котельной ALFA 210

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: ✅ Котельная в частном доме на 130 кв.м. Секреты монтажа. // Саша Багот

Строительная готовность подтверждается предварительно согласованным выездом представителя Исполнителя на объект, с составлением соответствующего акта. Может сдвигаться в зависимости от сроков поставки заказного оборудования, но не более 2-х месяцев.

Окончательный расчет по договору происходит в течение 3-х банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки работ на основании Исполнительной сметы, которая составляется по факту выполнения монтажных, пуско-наладочных и возможных дополнительных работ согласно пункту 2. Настоящий договор действует с момента его подписания Исполнителем и Заказчиком до полного исполнения Сторонами договорных обязательств. Досрочное расторжение договора осуществляется по письменному согласию сторон или в ином порядке, предусмотренным Законодательством РФ.

Исполнитель принимает на себя обязательства по обеспечению работ материальными ресурсами оборудованием , необходимыми для выполнения работ. Заказчик обеспечивает пожарно-сторожевую охрану инструментов, материалов, оборудования и несет все риски пропажи, порчи и разукомплектации в периоды до начала монтажных работ согласно пункту 2.

Заказчик приступает к приемке выполненных работ в течение 3-х дней с момента уведомления Исполнителем о готовности их к сдаче. Сдача выполненных работ состоит из проведения гидравлического испытания систем и пуско-наладки оборудования. Приемка работ осуществляется уполномоченными представителями Заказчика и Исполнителя на объекте. По результатам сдачи выполненных работ составляются соответствующие Акты. В случае возникновения у Заказчика претензий к качеству выполненных работ, эти претензии вносятся в Акт сдачи работ с указанием сроков их устранения.

Если обеспечить подачу топлива на объект к моменту проведения гидравлических испытаний не представляется возможным, то Акт выполненных работ составляется только на основании гидравлического испытания и производится окончательный расчет по договору.

Исполнитель, в таком случае, обязуется выполнить пуско-наладочные работы в течение 3-х рабочих дней с момента уведомления Заказчиком о наличии топлива на объекте. При сдаче работ Исполнитель обязан сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективной и безопасной эксплуатации смонтированных систем, а также о возможных последствиях несоблюдения соответствующих требований для самого Заказчика и других лиц.

Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, предоставленные Заказчиком, не выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению обязательных для сторон требований к охране окружающей среды, безопасности строительных работ и снижению качества и эксплуатационных характеристик монтируемых систем. Обеспечить строительную готовность объекта, конструкций и отдельных видов работ перед началом работ Исполнителя для беспрепятственного производства работ по договору.

Произвести приемку и оплату работ, выполненных Исполнителем в порядке, предусмотренном в Разделе 2 настоящего договора. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора. Обеспечить канализационный слив в помещении котельной для технических нужд и на случай аварийных сбросов от предохранительной арматуры. В случае обнаружения дефектов, допущенных по вине Исполнителя, препятствующих нормальной эксплуатации объекта, Исполнитель обязан устранить их за свой счет, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов.

Исполнитель не несет ответственность перед Заказчиком за сбой в работе смонтированных систем, порчу материалов и оборудования, вызванных нарушением правил эксплуатации. Исполнитель не несет ответственность за порчу имущества и другие возможные последствия, возникновение которых возможно в результате невыполнения Заказчиком мероприятий согласно п.

Исполнитель не несет ответственность за убытки Заказчика, вызванные в результате наступления гарантийного случая. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось средствами природных явлений, действия объективных внешних факторов и прочих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

Если в результате непреодолимой силы, объекту работ был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую в 3-х дневный срок, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего договора, либо инициировать процедуру расторжения договора.

Все споры по настоящему договору разрешаются путем переговоров, а при невозможности достижения соглашения — в соответствии с действующим ГК РФ. Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца.

Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца. Постановление Федерального арбитражного суда Уральского округа от 25 февраля г. Федеральный арбитражный суд Уральского округа в составе: председательствующего Матанцева И. В порядке, предусмотренном ст.

Решением суда от Постановлением Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от По мнению заявителя кассационной жалобы, условия п. В соответствии со ст. Березовский в два этапа: 1 этап — монтаж трубопроводов и оборудования котельной жилого дома, 2 этап — наладка котельной, а заказчик обязуется принять выполненные работы и уплатить согласованную сторонами цену. Подрядчик обязуется выполнить предусмотренные договором работы в соответствии с техническим заданием, согласованным и зарегистрированным проектом, локальными сметными расчетами приложения N к договору п.

В соответствии с п. Ссылаясь на то, что ответчик не выполнил монтажные работы по установке газовой котельной во второй очереди жилого дома по адресу: ул.

Березовский, истец обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с ответчика на основании ст. В обоснование заявленных требований истец указывает на то, что на момент получения разрешения на ввод жилого дома в эксплуатацию В отзыве на исковое заявление ответчик указывает на исполнение им обязательств по договору в полном объеме в апреле г. Суд первой инстанции, руководствуясь п.

Суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции и отказал в удовлетворении исковых требований, исходя из того, что хотя договор на выполнение монтажных и пусконаладочных работ от В силу ст. Суд апелляционной инстанции, оценив условия п. Между тем, признание договора подряда незаключенным не освобождает заказчика от оплаты выполненных подрядчиком работ. Ответчиком в материалы дела представлен односторонний акт о приемке выполненных работ от Кроме того, ответчиком представлено заключение эксперта Уральской торгово-промышленной палаты от Березовский, ул.

Энергостроителей, д. Исследовав в совокупности данные доказательства, суд апелляционной инстанции пришел к выводу о том, что работы ответчиком выполнены, о готовности к сдаче работ заказчику было известно, однако он не исполнил своей обязанности по организации приемки выполненных работ и обоснованность отказа от подписания акта приемки работ надлежащими доказательствами не подтвердил, в связи с чем требование о взыскании руб.

Выводы суда апелляционной инстанции соответствуют доказательствам, имеющимся в деле, установленным фактическим обстоятельствам и основаны на правильном применении норм права. Довод заявителя кассационной жалобы о том, что предписание Межрегионального территориального управления технологического и экологического надзора по Уральскому федеральному округу от Из содержания данного документа следует, что предписание вынесено по результатам обследования системы газоснабжения крышной водогрейной котельной по адресу: г.

Иные доводы заявителя кассационной жалобы направлены на переоценку выводов суда апелляционной инстанции относительно установленных обстоятельств дела и имеющихся в деле доказательств, в связи с чем не могут быть приняты судом кассационной инстанции во внимание согласно ст. Нарушений норм материального или процессуального права, являющихся в силу ст. С учетом изложенного постановление суда апелляционной инстанции в обжалуемой части является законным, отмене не подлежит, оснований для удовлетворения кассационной жалобы не имеется.

Руководствуясь ст. Предприятие обязуется два раза в год провести техническое обслуживание и проверку безопасности перечисленного ниже оборудования:. Проведение технического обслуживания должно быть зафиксировано в письменной форме. В объем работ по техническому обслуживанию входит:. Дата проведения ТО согласовывается с Заказчиком. При возникновении неисправности необходимо незамедлительно сообщить об этом на Предприятие по телефонам , , 7 1.

Заказчик обязан сообщать Предприятию обо всех случаях обновления, дополнительном оснащении отопительной установки и об изменении конструкции системы отопления. В противном случае ремонтные работы оплачиваются Заказчиком дополнительно. Предприятие обязуется предоставлять квалифицированного специалиста для устранения неисправности оборудования.

Стоимость договора и условия оплаты. Стоимость договора составляет: 2. Выезд специалиста Предприятия для устранения неисправности, не требующей замены деталей и узлов оборудования, производится бесплатно. Стоимость запасных частей и деталей оплачивает Заказчик. Выезд специалиста Предприятия по вызову Заказчика на устранение неисправности, возникшей по причинам, не зависящим от качества монтажа либо заводских дефектов низкое давление газа, загрязненное или замерзшее топливо и т.

Договор действует в течение одного года с момента подключения газового оборудования. По окончании срока договора возможна его пролонгация.

Договор составлен в 2-х экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу. Местом судебного разбирательства является г. Москва, Семеновская Наб. Строительный словарь. Мы имеем большой опыт по возведению объектов теплоснабжения, коммуникаций и пунктов контроля на промышленных предприятиях, в жилищно-коммунальном хозяйстве.

Мы выполняем полный спектр услуг, включая проектирование, монтаж и введение в эксплуатацию объекта. Любые агрегаты для генерации тепла и подогрева воды — источник повышенной опасности. Даже установка котла малой мощности для подогрева воды в дачном домике требует профессионального подхода. В результате возможно отравление жильцов, в том числе отравление с летальным исходом.

Также может произойти взрыв котла, который приводит к разрушению здания и человеческим жертвам. Наши специалисты точно рассчитают требуемую мощность системы, спроектируют и установят котельную, зарегистрируют в соответствующих органах, обеспечат регулярное сервисное обслуживание.

Прежде чем приступить к монтажу котельной потребуется заключить договор и составить проект. Для создания проекта необходимо:. Оператор на линии секретарь выясняет основную цель Вашего звонка в нашем случае — монтаж автономной газовой дизельной котельной и соединяет с менеджером, который с этого момента становится Вашим персональным менеджером.

После этого Ваш персональный менеджер и технические специалисты, необходимые для оценки объема работ прибывают на место возведения объекта. Предварительные объемы работ по монтажу автономной газовой котельной передаются в сметный отдел, который подготавливает коммерческое предложение. При необходимости Ваш персональный менеджер приезжает на переговоры и разъясняет отдельные пункты коммерческого предложения, дает необходимые рекомендации, предоставляет дополнительные скидки, составляет окончательное коммерческое предложение по установке автономной газовой дизельной теплогенерирующей установки.

Достигнув принципиального согласия по всем пунктам коммерческого предложения наш менеджер подготовит для Вас договор на выполнение монтажа, в котором будут четко отражены следующие пункты:. Следующий этап работ по монтажу автономной установки на газовом или дизельном топливе — заказ основного котельного оборудования. Еще до получения аванса Ваш персональный менеджер разбивает всё оборудование на 2 категории:. Поставка из Европы и других стран актуальна только для котлов, горелок и насосов большой мощности от кВт и выше.

В ряде случаев поставок из Европы удается избежать за счет постоянного пополнения собственных складов. Сразу после получения аванса мы заказываем оборудование с высоким сроком поставки, а также вспомогательное оборудование и материалы.

Строительная готовность подтверждается предварительно согласованным выездом представителя Исполнителя на объект, с составлением соответствующего акта. Может сдвигаться в зависимости от сроков поставки заказного оборудования, но не более 2-х месяцев. Окончательный расчет по договору происходит в течение 3-х банковских дней с момента подписания акта сдачи-приемки работ на основании Исполнительной сметы, которая составляется по факту выполнения монтажных, пуско-наладочных и возможных дополнительных работ согласно пункту 2.

Проектирование, установка и запуск котельной — это всегда важный и ответственный момент. Компани Энерготерм обладает опытом и ресурсами на проведения работ полного цикла и выполняет все задачи успешно, качественно и профессионально. Компания Энерготерм заключает договор на оказания монтажа котельной как с юридическими, так и с физическими лицами, даем гарантию на оказываемые услуги. Чтобы получить образец договора на монтаж котельной , вам достаточно связаться нашим менеджером или оставить заявку на обратный звонок на сайте. После этого, мы отправим вам образец договора на ознакомление.

Договор на монтаж котельной

С года занимаемся монтажом инженерных систем в коттеджах Москвы и МО под ключ. Проектируем решения в зависимости от площади и особенностей планировки вашего дома. Устанавливаем котлы и комплектующие брендов Viessmann, Buderus, Vaillant и других фирм. Закупим материалы, подключим технику и проведем пусконаладку — возьмем заботы на себя, вам останется только принять объект.

Договор на поставку и монтаж котельной

.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: По чем нынче тепло? Стоимость монтажа и оборудования котельной$

.

.

.

.

.

2. изготовления котельной МВКУ – 3Г, изготовление дымовой трубы стальной теплоизолированной, состоящей из 3 (трех) стволов и поставка; Перед началом строительно-монтажных работ разработать Проект производства.

.

.

.

.

.

.

Комментарии 4
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Творимир

    Сделайте видео по поводу травли человека на работе.как ему быть если из за трпвли человек не может устроиться работать?и он знает кто это делает

  2. Святополк

    ОМП адвокатом это недопустимое доказательство.

  3. bildijapo

    Тема интересна. Спасибо

  4. Лукерья

    По своему весьма сомневаюсь в верности этой информации, но насколько это верно?

© 2018-2019 3dpgalaxy.ru